Conditii contractuale obligatorii la incheierea contractelor de lucrari - editia I - bun de tipar 17 iulie 2008

Cuprins

Ordin MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări Condiţii de Contract pentru Construcţii - pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate ce catre beneficiar Condiţii Generale 1. Prevederi Generale 2. Beneficiarul 3. Inginerul 4. Antreprenorul 5. Subantreprenori Nominalizaţi 6. Personalul şi Forţa de Muncă 7. Utilajele, Materialele şi Execuţia 8. Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrărilor 9. Testele la Terminare 10. Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar 11. Perioada de Garanţie 12. Măsurarea şi Evaluarea 13. Modificări şi Actualizări 14. Preţul Contractului şi Plăţile 15. Rezilierea Contractului de către Beneficiar 16. Suspendarea şi Rezilierea Contractului de către Antreprenor 17. Riscuri şi Responsabilităţi 18. Asigurări 19. Forţa Majoră 20. Revendicări, Dispute şi Arbitraj Condiţii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor Reguli de procedură Condiţii speciale obligatorii pentru condiţii de contract pentru construcţii Prevederi generale Inginerul Antreprenorul Personalul şi forţa de muncă Începerea, întârzierea şi suspendarea lucrărilor Testele la tarminare Recepţia lucrărilor de către beneficiar Perioada de garanţie Modificări şi actualizări Preţul contractului şi plăţile Rezilierea contractului de către beneficiar Suspendarea şi rezilierea contractului de către antreprenor Responsabilitatea antreprenorului faţă de lucrări Asigurări Condiţii de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare - pentru echipamente electrice si mecanice, si pentru cladiri si lucrari ingineresti preoiectate de catre antreprenor Condiţii Generale 1. Prevederi Generale 2. Beneficiarul 3. Inginerul 4. Antreprenorul 5. Proiectarea 6. Personalul şi Forţa de Muncă 7. Utilajele, Materialele şi Execuţia 8. Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrărilor 9. Testele la Terminare 10. Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar 11. Perioada de Garanţie 12. Testele după Terminare 13. Modificări şi Actualizări 14. Preţul Contractului şi Plăţile 15. Rezilierea Contractului de către Beneficiar 16. Suspendarea sau Rezilierea Contractului de către Antreprenor 17. Riscuri şi Responsabilităţi 18. Asigurări 19. Forţa Majoră 20. Revendicări, Dispute şi Arbitraj Condiţii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor Reguli de procedură

Condiţii speciale obligatorii pentru FIDIC Galben 1999 Prevederi generale Inginerul Antreprenorul Proiectarea Personalul şi forţa de muncă Începerea, întârzierea şi suspendarea lucrărilor Testele la tarminare Recepţia lucrărilor de către beneficiar Perioada de garanţie Modificări şi actualizări Preţul contractului şi plăţile Rezilierea contractului de către beneficiar Suspendarea şi rezilierea contractului de către antreprenor Responsabilitatea antreprenorului faţă de lucrări Asigurări Forma scurtă de contract Acord contractual Oferta Acceptarea Anexă Condiţii Generale Prevederi Generale Beneficiarul Reprezentanţii Beneficiarului Antreprenorul Proiectarea realizată de către Antreprenor Riscurile Beneficiarului Durata de Execuţie Recepţia Lucrărilor Remedierea Defecţiunilor Modificări şi Revendicări Preţul Contractului şi Plata Neîndeplinirea Obligaţiilor Asigurări Soluţionarea Disputelor Acordul adjudecătorului
Condiţii speciale obligatorii pentru forma scurtă de contract Beneficiarul Reprezentanţii beneficiarului Antreprenorul Proiectarea realizată de către antreprenor Recepţia lucrărilor Remedierea defecţiunilor Preţul contractului şi plata